Termini e condizioni d’uso Developer

 

Aggiornamento 2 luglio 2019

Il presente documento “Termini e Condizioni d’uso” descrive le regole generali del modulo Developer.
Al suo interno contiene il paragrafo “Premessa” il quale costituisce parte sostanziale del presente atto che, a tutti gli effetti, rappresenta copia testuale di quanto accade in termini di Rapporto B2B.

Affidaty S.p.A. riconosce l’importanza della trasparenza contrattuale e, per questa ragione, si impegna ad elaborare in modo responsabile e in conformità con le normative vigenti ogni documento che disciplina il rapporto contrattuale in calce e in digitale di tutte le parti coinvolte in tutti i paesi in cui Affidaty S.p.A. opera.

Termini e Condizioni Developer

 

Dando il consenso l’utente manifesta la sua accettazione dei presenti Termini e condizioni così come la sua volontà a costituire un rapporto contrattuale in digitale con Affidaty S.p.A..

PREMESSA

Al Developer è consentito l’accesso alla piattaforma blockchain T.R.I.N.C.I. secondo le regole e le modalità di seguito riportate.

Affidaty Developer Agreement Blockchain System, in seguito denominato Rapporto Developer, è l’accordo generale per la gestione dei processi in Blockchain T.R.I.N.C.I. tramitel’utilizzo del Backoffice Developer e dell’SDK che determineranno le scritture permanenti all’interno del registro distribuito e decentralizzato denominato Independentchain disciplinato nell’AGA-BS e negli allegati Classe di Nodo (CN) Alpha – Beta.

Independentchain è la rete hardware di T.R.I.N.C.I., la blockchain di Affidaty, una struttura completamente decentralizzata, disciplinata dagli allegati contenenti le descrizioni delle Classi di Nodi (CN), Alpha – Beta – e dagli allegati funzionali definiti Termini e condizioni d’uso, oltreché dalle eventuali Licenze As-A-service, Licenze F-S-As-A-Service, Licenze F.As-A-Service, GpLV3 disponibili su Github, e le eventuali Licenze ad uso gratuito disponibili tra le varie soluzioni proposte da Affidaty S.p.A. sui vari canali di distribuzione gestiti dalla medesima o da terze parti.

I termini generali sopra riportati, congiuntamente, costituiscono l’accordo completo relativo alle disposizioni nell’ambito del rapporto tra Minatori, Developer, Beneficiari e Utilizzatori Finali Blockchain e Affidaty S.p.A., in base al quale il Developer può usufruire e/o commercializzare un modulo progettato direttamente da Affidaty S.p.A. o delle applicazioni messe in commercio dalla medesima, oppure può combinare le funzionalità messe a disposizione dall’SDK blockchain di Affidaty S.p.A. disponibile sulla piattaforma Developer con un valore aggiunto di concezione del Developer stesso, per se stesso o per terze parti, creando in tal modo una soluzione a marchio commerciale da rendere disponibile sul mercato, distinguendosi dagli Smart-Contract di Affidaty S.p.A. per via delle modifiche e/o delle integrazioni sostanziali delle nuove funzionalità in conformità con i termini qui riportati.

Introduzione

Il presente accordo è dotato di effetti obbligatori ed è finalizzato a disciplinare un rapporto commerciale tra le parti, cosicché entrambe traggano beneficio dalle rispettive competenze, utilizzando la comprensione dei sistemi tecnologici messi a disposizione da Affidaty S.p.A. e la possibile integrazione da parte del Developer delle più moderne tecnologie di trasmissione dati, basate su blockchain presso se stesso o presso terzi.

L’obiettivo del Developer è quello di proporre nuove soluzioni di business, nuovi prodotti e nuovi progetti soddisfacenti le esigenze di privati, professionisti ed aziende in mercati nazionali ed internazionali.

Affidaty S.p.A. rappresenta l’ideatrice dei servizi Blockchain disponibili online e coordina la gestione dei rapporti tra le parti interessate offline. Affidaty S.p.A. coordina le attività ed il funzionamento, come Riferimento Legale di competenza, ed è esperta delle architetture e delle componenti tecnologiche che congiuntamente rendono funzionali e conformi i sistemi nel suo complesso.

Il Developer, con l’accettazione del presente atto, stabilisce formalmente un rapporto contrattuale di stretta collaborazione volto a favorire l’installazione delle nuove tecnologie disponibili presso terzi e s’impegna a garantire che le finalità con cui utilizzerà le competenze tecnologiche fornite da Affidaty S.p.A. costituiranno utilità per le terze parti interessate, conseguendo benefici tangibili nei loro processi soddisfacendo almeno uno dei seguenti punti:

  1. Riduzione dei costi e degli sprechi / recupero di risorse perse o disperse;

  2. Consolidamento del fatturato / dei margini / del mercato;

  3. Aumento del fatturato / dei margini / del numero di clienti.

1. Raccomandazioni:

Le condizioni specifiche e gli aspetti tecnico-operativi di ogni singolo progetto potranno essere elaborati congiuntamente o separatamente sempre in conformità ai principi sopra riportati nella Premessa e nell’Introduzione.

In particolare, il Developer deve provvedere, prima dell’avvio di ogni nuovo progetto, alla definizione esatta e corretta dei benefici attesi, per se stesso o per le terze parti interessate, stimando preventivamente i costi di impianto e di esercizio, individuando e valutando i rischi e benefici secondo la scaletta di seguito riportata:

  1. Analisi della situazione attuale

  2. Progetti di massima

  3. Analisi dei rischi

  4. Il progetto proposto

  5. Analisi costi benefici

  6. Raccomandazioni per le fasi di produzione.

Affinché si conosca il miglior esito possibile, la realizzazione della analisi, come descritta nel paragrafo precedente, dovrà essere effettuata tramite l’intervento di risorse fortemente competenti negli ambiti della tecnologia blockchain, ma anche risorse con esperienza nei settori della sicurezza e degli sviluppi back-end web.

Prima di intraprendere qualunque tipo di iniziativa volto ad integrare, migliorare o adeguare processi esistenti, Affidaty S.p.A. raccomanda il Developer di dotarsi delle figure professionali competenti.

Pertanto, il Developer orientato alla commercializzazione e integrazione di sistemi Blockchain, dovrà nominare un Project Manager di comprovata esperienza per l’esecuzione delle proprie finalità.

Le analisi descritte verranno svolte singolarmente dal Developer o congiuntamente da un gruppo di lavoro composto da:
• Project Manager esperto in gestione della pianificazione e consuntivazione economica di progetti;
• Esperti di ideazione ed implementazione di infrastrutture innovative in ambito blockchain ed in generale

progetti web;
• Analisti sviluppatori senior.

Qualora le attività fossero svolte congiuntamente in collaborazione con Affidaty S.p.A., il rapporto dovrà essere disciplinato da apposita documentazione scritta e accettata dalle parti separatamente dalla documentazione contrattuale online.

Lo stesso documento esplica la natura economica della collaborazione oltreché le modalità secondo cui saranno possibili sia la completa realizzazione dell’oggetto contrattuale che lo svolgimento di ogni attività connessa.

2. Modalità di esecuzione

2.1 Online

In conformità ai termini e alle condizioni del presente documento, Affidaty S.p.A. fornirà al Developer un non-esclusivo accesso autorizzato ai servizi di sviluppo e integrazione blockchain T.R.I.N.C.I., presso se stesso o terze parti di sua esclusiva corrispondenza, concedendo una licenza perpetua, non trasferibile e non esclusiva, volta ad offrire la possibilità di promuovere e commercializzare le tecnologie disponibili ai clienti (utenti finali) del Developer.

Affidaty S.p.A. mette a disposizione del Developer un ambiente di sviluppo in conformità con gli standard di settore e relativo SDK, da cui l’utente Developer può agire in autonomia durante le fasi di realizzazione dei sistemi di sua concezione. In particolare, dal 17 ottobre 2019 Affidaty S.p.A. ha reso disponibile sul sito internet www.trinci.io l’SDK della blockchain T.R.I.N.C.I., con il quale chiunque potrà usufruire del più modulare e veloce sistema di trasferimento dati certificati in ambiente distribuito e decentralizzato, potendo in tal modo sviluppare nuovi scenari di business. 
Nello specifico, attraverso il sito web predetto, l’utente Developer ha la possibilità di accedere direttamente al Backoffice Developer di Affidaty ed effettuare la registrazione, compilando tutti i campi del form ivi presente. Al termine di questa procedura, l’utente Developer riceverà una e-mail di conferma dell’indirizzo inserito in fase di registrazione. A seguito del primo login, l’utente Developer riceverà inoltre un’ulteriore e-mail contenente tutte le informazioni relative al suo Wallet. Una volta effettuata la registrazione, l’utente Developer potrà accedere alla propria Area privata nella quale sarà presente il link dal quale egli potrà scaricare ed installare l’SDK, che potrà essere utilizzato inserendo il suo personale Application Key (disponibile sul suo profilo) ed un Application ID (associato alle applicazioni creato dall’utente Developer nella sezione Applications). Affidaty S.p.A. dà inoltre la possibilità al Developer di invitare altri utenti Developer, che egli potrà bloccare e/o sbloccare direttamente dalla propria Area Privata. L’utente invitato riceverà, a sua volta, un’e-mail con il link per poter accedere al Backoffice Developer di Affidaty e registrarsi con le stesse modalità viste in precedenza.

3. Corrispettivi e rimborsi spese

Le attività che non rientrano nelle valorizzazioni economiche riportate come segue :

Per l’assistenza tecnica a pagamento sarà applicata la seguente valorizzazione economica complessiva:

4. Modalità di fatturazione e pagamento delle consulenze

Se non diversamente concordato i pagamenti dovranno essere effettuati in Italia.
Fino a che Affidaty S.p.A. non approverà il diritto di credito del Developer, dopo che questo abbia presentato una domanda, il Developer dovrà pagare per tutti i servizi in anticipo. Qualora Affidaty S.p.A. approvasse il credito del Developer, i termini di pagamento saranno ammessi fino a 30 giorni dalla data della fattura. I pagamenti ricevuti oltre 30 giorni dalla data della fattura saranno soggetti ad un tasso d’interesse di mora da calcolare su ogni giorno di ritardo e sull’ammontare complessivo “economico” della fornitura.

In nessun caso il tasso applicato supererà il tasso massimo consentito dalla legge. Affidaty S.p.A. può modificare le condizioni di credito estese al Developer qualora vi sia un cambiamento nella storia del credito complessiva del Developer o nella sua valutazione o come risultato dell’incapacità del Developer di effettuare tempestivamente il pagamento ai sensi del presente contratto. Tutti gli importi versati ad Affidaty S.p.A. dal devolver non sono rimborsabili, salvo quanto previsto dal presente contratto.

Il Developer può rifiutare la fornitura di qualsiasi servizio contemplato dal presente contratto o qualsiasi altro accordo tra Affidaty S.p.A. ed il Developer.

Qualora il Developer non pagasse ad Affidaty S.p.A. quanto dovuto ai sensi del presente contratto, ciò non libererà il Developer degli obblighi di pagare il servizio o il prodotto.

5. Responsabili operativi della fornitura

Tutti i contatti diretti tra Affidaty S.p.A. e il Developer in relazione alla fornitura e tutte le determinazioni relative saranno prese da persone i cui nominativi dovranno essere comunicati per iscritto all’inizio di ogni rapporto contrattuale tra le parti.
Affidaty S.p.A. indicherà di volta in volta il nominativo del proprio interlocutore nei confronti del Developer.

6. Limitazioni di Responsabilità della fornitura

Fermo restando l’obbligo di Affidaty S.p.A. a fornire servizi eseguiti a regola d’arte, quest’ultima non assume alcuna responsabilità al di fuori di quanto contemplato nel presente accordo.

Conseguentemente Affidaty S.p.A. non sarà gravata da oneri o responsabilità per danni diretti o indiretti di qualsiasi natura ed entità che dovessero verificarsi al Developer e/o a terzi per l’esecuzione del servizio in oggetto da parte del Developer.

7. Spese e pagamento dei servizi da terze parti

La blockchain ha portato un importante cambiamento spostando la componente di valutazione ad algoritmi matematici che acquisiscono regole tramite gli Smart-Contracts e le applicano autonomamente tramite complessi sistemi di calcolo in modo che non sia possibile per nessuno modificare i risultati.

Tutto questo garantisce che quando viene firmato uno Smart-Contract in blockchain, nessuno dei partecipanti possa ingannare il sistema ai danni di altri.

Il Developer prende atto che partecipando alla comunità di T.R.I.N.C.I. dovrà informare le terze parti che tutti i membri (le parti coinvolte) e il Developer stesso, saranno all’interno del Synkrony Alias sotto gli specifici Termini e condizioni d’uso.

Tramite il Synkrony Alias si può accedere ai servizi Blockchain T.R.I.N.C.I. i quali verranno addebitati sul Wallet del Synkrony Alias in tempo reale come costi per le transazioni “TPS” in scrittura. Per scrittura s’intende ogni volta che un utente aggiunge un hash alla catena.
I costi sono diversi, a seconda del modulo e/o dei volumi preventivati in fase di adesione, in relazione anche alle risorse di rete utilizzate.

La Blockchain T.R.I.N.C.I. calcola le transazioni singolarmente con l’acronimo “TPS” ovvero Transazione Per Secondo. Ogni operazione registrata in blockchain può avere valori diversi a seconda della tipologia di Smart Contract, definita anche “Modulo”, che il Developer intende implementare.

In ogni caso non cambierà la modalità di addebito, che sarà sempre calcolata ESCLUSIVAMENTE sulla scrittura della blockchain (per scrittura si intende l’inserimento di una transazione nella catena a blocchi che certifica un fatto avvenuto in un dato momento nel tempo e in un determinato punto geografico).

A seconda dello Smart-Contract che il Developer desidera utilizzare, possono verificarsi alcuni casi distinti: ad esempio, nel caso di Smart-Contracts in licenza As-A-Service da parte di Affidaty S.p.A. è possibile configurare l’addebito delle scritture a carico delle organizzazioni che creano delle reti blockchain come licenziatari, selezionando l’opzione direttamente nelle preferenze di sistema del login Admin fornito da Affidaty S.p.A. al licenziatario o in quello fornito dal Developer al licenziatario.

In ogni caso verranno elencati i prezzi di ogni “TPS” all’inizio di ogni nuovo rapporto e secondo le modalità elencate in seguito nel presente accordo.

A seconda del modulo su cui il Developer opera e dalla quantità di risorse da esso utilizzate, i pagamenti per le attività di scrittura in Blockchain sono differenti.
Per ulteriori informazioni sui prezzi, vedi AllegatoPrezzi oppure, più nello specifico, vedi termini e condizioni d’uso del modulo su cui intendi operare.

I moduli, o Smart-Contracts, di proprietà di Affidaty S.p.A. o di terze parti operano su Blockchain T.R.I.N.C.I. secondo le disposizioni disponibili qui, e vengono trascritti sul registro distribuito e decentralizzato denominato Independentchain secondo quanto specificatonell’AGA-BS.

Il servizio Blockchain T.R.I.N.C.I. su Independentchain offre molte tipologie di adesione ed il prezzo varia da modulo a modulo, ma il costo resta sempre a carico di chi scrive la blockchain traendone un vantaggio. In ogni caso tutti i moduli consentono di far parte delle organizzazioni esclusivamente tramite il Synkrony Alias, dal quale potrai accettare di far parte di un’organizzazione aderendo alle condizioni della comunità che ha accettato le regole del modulo tramite la firma dello Smart-Contract o tramite la tua chiave privata.

Firmando lo Smart-Contract, o Modulo, con la tua chiave privata accetterai le regole dello stesso e le specifiche condizioni di pagamento ad esso associate. Ogni Smart-Contract prevede delle specifiche funzioni di costo, oltreché i dettagli della Classe di rete in cui opera: i moduli differiscono per quanto riguarda classe di sicurezza e garanzia di continuità del servizio, pertanto, anche questo incide sui costi di scrittura della blockchain.

Il costo verrà addebitato automaticamente ad ogni azione di scrittura effettuata e viene addebitato in relazione al numero di azioni effettuate. Ad esempio, un membro scrive la blockchain al costo di N; verranno scalati N Token sul Wallet che deve essere precaricato con sistemi di pagamento elettronico in funzione di quante azioni si desidera effettuare. Per ulteriori informazioni su come pagare consulta Modalità di pagamento.

8. Sicurezza delle transazioni

Il Modulo Developer consente l’applicazione degli Smart-Contracts a determinate casistiche individuate dal Developer, tuttavia così come gli altri moduli messi a disposizione da Affidaty S.p.A., i contenuti in scrittura sono elaborati dalla Blockchain T.R.I.N.C.I., la quale registra le transazioni sulla rete Independentchain, una rete hardware decentralizzata, distribuita e formata da nodi certificati. Tale architettura hardware supporta tre diverse classi di nodi che si differenziano tra loro per livello di sicurezza e garanzia di continuità del modulo. Per maggiori informazioni sugli elementi chiave delle classi di rete si prega di visionare il documento AGA-BS.

Il Developer ha facoltà di scegliere la classe dei nodi su cui verranno registrate le transazioni e, nello specifico, renderà edotti i terzi della classe di nodi specifica su cui lo smart-contract registra le transazioni, riferendo le caratteristiche dei nodi riportate nell’allegato (CN) della classe selezionata: Alpha – Beta.

In caso di sospetto di utilizzo fraudolento, Affidaty S.p.a. si riserva il diritto di sospendere qualsivoglia servizio: (i) in presenza di reclami, contestazioni, richieste di rimborsi o storni; (ii) in caso di sospetto o conoscenza di attività sospette; (iii) in caso di obbligo di agire in tal senso per Legge o a seguito di un provvedimento giudiziario. 

Affidaty S.p.a potrà richiedere qualsivoglia giustificativo sulle attività svolte sulle piattaforme dalla stessa sviluppate e fornite riservandosi per un periodo di 60 giorni il diritto di effettuare valutazioni su quanto richiesto.

In caso di rilevazione di attività di cui ai punti (i), (ii), (iii), del paragrafo precedente  del presente articolo 8 Affidaty S.p.a applicherà l’articolo 27 del presente contratto.

9. Impostazioni di scrittura su registro decentralizzato e distribuito Independentchain:

  1. 1) Impostazioni della rete blockchain per i Developer:
    – Selezione della potenza necessaria per sopperire al volume di transazioni giornaliere stimato;
    – Localizzazione geografica delle Farm / selezione delle posizioni in cui si desidera circoscrivere le aree di scrittura/transazioni in blockchain T.R.I.N.C.I.;
    – Selezione della Classe di Sicurezza (CN);
    – Descrivere la tipologia di transazione / Cryptocurrency o asset

  2. 2) Listino prezzi di ogni TPS (acronimo di “Transazione per Secondo”) unificato per classe di nodi è indicato nell’ allegato prezzi.

3) Modalità di pagamento
1) Il pagamento avverrà secondo le modalità meglio descritte in Modalità di pagamento con una formula Fee a transazione per Asset secondo il listino TPS della classe di nodi scelta.

Nota: I prezzi dei TPS sopra esposti sono validi solamente per una quantità di TPS preacquistata e prepagata. Se l’utente Admin intende pagare i TPS “a consumo effettivo” ad ogni TPS utilizzato verrà applicato il prezzo massimo, ovvero 0,25€ a TPS.

10. Contratto di licenza del programma

Il Developer riconosce che la licenza dei prodotti per i propri clienti finali sarà soggetta ai termini alle condizioni del contratto di licenza del Synkrony Alias, e di questo dovrà renderne edotti i terzi. Affidaty S.p.A. può modificare qualsiasi disposizione del contratto di licenza del programma di volta in volta con un preavviso di 5 giorni al Developer.

11. Responsabilità

Affidaty S.p.A. non sarà responsabile, in nessun caso, nei confronti di terzi per alcun danno diretto, indiretto, incidentale, speciale, esemplare o consequenziale relativo o derivante dal Modulo Developer o da qualsiasi utilizzo del predetto modulo e dei contenuti relativi ai record inseriti dall’utente Admin, nonché di qualunque risorsa collegata ai prodotti e servizi facenti capo ad azioni imputabili alle attività dell’utente Admin riguardanti anche l’utilizzo, il download o l’accesso a materiali, informazioni, prodotti o servizi, inclusi, senza limitazione, mancati profitti, interruzioni commerciali, perdita di risparmi, perdita di programmi o di altri dati, anche nel caso in cui Affidaty S.p.A. sia stata espressamente avvisata del possibile verificarsi di tali danni.

12. Età minima

Gli utenti minorenni, ossia quelli di età inferiore ai quattordici (14) anni per l’Italia e sedici (16) anni per il resto dell’Europa, possono validamente utilizzare il Modulo Developer ed i relativi strumenti a condizione che siano accompagnati e supervisionati da un genitore o da un tutore. Per accettare i presenti Termini e Condizioni, gli utenti minori devono essere supervisionati da un genitore o tutore che abbia diritto di patria potestà e che assuma per conto del minore le responsabilità relative a tutti i diritti e doveri dell’utente all’interno del Modulo Developer. Nell’utilizzo del Modulo Developer l’utente accetta di essere contattato dallo staff di Affidaty S.p.A. per comunicazioni importanti relative al suo Account. In caso di utente minorenne verranno contattati gli aventi diritto di patria potestà.

13. Trattamento dati Developer

Per Affidaty S.p.A. la tutela dei diritti dell’utente in materia di privacy è estremamente importante. Affidaty S.p.A. invita l’utente a consultare l’informativa privacy del Synkrony Alias, la privacy offline, la privacy online, nonché l’informativa privacy del Modulo Developer, al fine di essere perfettamente informato su come e quali informazioni vengono utilizzate e condivise da Affidaty S.p.A., così come su quali informazioni rimangono riservate e sul tipo di tutela garantito alle sue informazioni personali.

14. Scrittura e protezione dei dati di terze parti

  1. a) La soluzione elaborata dal Developer nella Blockchain T.R.I.N.C.I. è considerata Smart-Contract. Lo Smart-Contract è costituito da tutti i dati, software e informazioni forniti dal Developer o dai suoi utenti finali (o dai loro utenti autorizzati) e disciplina l’accesso agli input della Blockchain T.R.I.N.C.I., oltre a tutti i dati dell’utente finale e agli altri contenuti associati. Il Developer è responsabile di tutto lo Smart-Contract. L’uso della Blockchain T.R.I.N.C.I. non inciderà sulla proprietà o sui diritti di licenza del Developer o del suo utente finale contenuti nello Smart-Contract. Se non diversamente descritto in un contratto di licenza As-A-Service sottoscritto con Affidaty S.p.A., il suo contraente e sub-processori possono accedere e utilizzare lo Smart-Contract esclusivamente allo scopo di fornire e/o gestire l’accesso, la scrittura e/o la lettura della Blockchain.

  2. b) Il Developer è responsabile dell’ottenimento di tutti i diritti e delle autorizzazioni necessarie e dovrà concedere tali diritti e permessi ad Affidaty S.p.A., ai suoi appaltatori e sub-processori per consentire di utilizzare, fornire, archiviare ed elaborare lo Smart-Contract all’interno della Blockchain T.R.I.N.C.I.. Ciò significa che il Developer, prima di fornire informazioni personali di terze parti, deve effettuare le necessarie comunicazioni e ottenere il consenso da dette terze parti, se necessario, incluse altre informazioni regolamentate separatamente e/o individualmente se in tale Smart-Contract vi sono delle transazioni attinenti contenuti sensibili. Nel caso in cui qualsiasi Smart-Contract possa essere soggetto a regolamento governativo o a maggiori garanzie rispetto alle misure di sicurezza specificate da Affidaty S.p.A. per una classe di rete, il Developer provvederà a non (e si assicurerà che gli Utenti finali non lo facciano) inserire o fornire tale Smart-Contract a meno che non sia specificamente consentito nei termini del Contratto di licenza As-A-Service, o che Affidaty S.p.A., in precedenza, non abbia disposto diversamente e sia stato concordato per iscritto di abrogare ulteriori misure di sicurezza.

  3. c) Su richiesta di una delle parti, Affidaty S.p.A., il Developer o le sue affiliate stipuleranno accordi aggiuntivi in conformità con quanto prescritto nel modulo dedicato alla protezione dei dati personali inclusi nello Smart-Contract. Le parti concordano (e si assicureranno che i rispettivi affiliati siano d’accordo) che tali accordi aggiuntivi saranno soggetti ai termini dell’accordo. Come richiesto dalla legge, Affidaty S.p.A. accetta di stipulare tali accordi aggiuntivi con l’utente finale del Developer, a condizione che l’utente finale accetti appropriate limitazioni ed esclusioni di responsabilità.

  1. d) Su richiesta dell’utente finale o alla scadenza naturale o in caso di controversie legali sull’uso dell’ambiente di sviluppo, il Developer dovrà eliminare o restituire lo Smart-Contract, inclusi i dati dell’utente finale. Affidaty S.p.A. assisterà il Developer nella misura in cui egli fornirà le informazioni necessarie per identificare lo Smart-Contract in oggetto consentendo un accesso appropriato ad Affidaty S.p.A. a tale Smart-Contract, anche tramite le sue credenziali, se richiesto. Affidaty S.p.A. restituirà o rimuoverà gli Smart-Contracts dalle risorse di elaborazione della rete T.R.I.N.C.I. e le relative funzioni di scrittura sulla rete Independentchain tramite le sessioni Master di Affidaty S.p.A., anche nei casi in cui vi sia una scadenza o una cancellazione di un determinato servizio Blockchain, o anche prima, su richiesta del Developer. Affidaty S.p.A. può addebitare il costo di alcune attività eseguite su richiesta del Developer (come la consegna dello Smart-Contract in un formato specifico elaborato da Affidaty). Affidaty S.p.A. non archivia gli Smart-Contracts, tuttavia gli elementi di scrittura ad esso associati rimarranno nei blocchi della catena della classe di riferimento nella rete Independentchain senza possibilità di cancellazione, sottoforma di dati anonimi, in nessun modo associabili ad utenti persone fisiche o giuridiche, come meglio descritto nel documento Trattamento Dati Synkrony Alias fornito da Affidaty S.p.A..

  2. e) Ogni servizio Blockchain T.R.I.N.C.I. è progettato per proteggere gli Smart-Contracts così come descritto nel contratto, in conformità con le disposizioni del GDPR. Principi sulla sicurezza dei dati e sulla privacy di Affidaty S.p.A. per i Servizi Blockchain di Affidaty, sono disponibiliqui, e si attuano generalmente ai servizi Blockchain o come descritto nel AGA-BS e nelSynkrony Alias. Affidaty S.p.A. tratterà tutto il codice dello Smart-Contract ed i contenuti ad esso associati come riservato, non divulgandolo, eccetto ai dipendenti di Affidaty S.p.A., appaltatori e sub-processori e solo nella misura necessaria per fornire il servizio, salvo diversamente specificato in un contratto separato che disciplina diversamente un protocollo di smantellamento predeterminato. Specifiche caratteristiche e funzioni di sicurezza di un servizio possono essere definite in un allegato separato che disciplina diversamente un protocollo di smantellamento predeterminato solo se di comune accordo. Il Developer ha la responsabilità di valutare l’idoneità di ciascun progetto di Smart-Contract su Blockchain T.R.I.N.C.I. per l’uso da egli previsto (e l’uso previsto dall’utente finale come parte della Soluzione Incorporata). Utilizzando la Blockchain T.R.I.N.C.I., il Developer riconosce (per conto proprio e degli utenti finali) che lo Smart-Contract soddisfa i requisiti del cliente finale e che le istruzioni di elaborazione sono corrette in relazione alle esigenze del cliente finale.

  3. f) Il Developer riconosce che Affidaty S.p.A. può modificare la Dichiarazione di tutela della Privacy per i Servizi Blockchain di volta in volta e a sua sola discrezione e che tali modifiche andranno a sostituire le versioni precedenti. L’intento di qualsiasi modifica alla Dichiarazione di tutela della Privacy sarà: 1) migliorare o chiarire gli impegni esistenti, 2) mantenere l’allineamento agli attuali standard adottati e alle leggi applicabili, o 3) fornire ulteriori impegni. Nessuna modifica alla Dichiarazione di tutela della Privacy ridurrà materialmente la sicurezza della Blockchain T.R.I.N.C.I..

15. Accesso al modulo

L’accesso al modulo Developer comporta l’accettazione automatica dei presenti Termini e Condizioni, i quali costituiscono contratto integrale tra l’utente e Affidaty S.p.A.. Il mancato esercizio o la mancata applicazione di uno dei diritti o delle disposizioni indicate in questo documento non equivale all’annullamento di tale diritto o disposizione. I titoli delle sezioni dei presenti Termini e Condizioni hanno effetto legale e contrattuale tra l’utente Developer e Affidaty S.p.A..

16. Registrazione utente

Al fine di poter beneficiare della funzionalità del Modulo Developer è necessario registrare un Account. Quando si crea o si aggiorna un Account, si è tenuti a fornire alcune informazioni personali, che possono includere nome del dirigente in carica autorizzato, data di nascita, indirizzo email, nome della amministrazione o società privata / partecipata, CF e P.IVA. Tali informazioni verranno conservate e utilizzate in conformità conl’informativa sulla privacy del Synkrony Alias in relazione a quanto descritto nel documento trattamento dati del Modulo Developer. L’utente è responsabile di a) mantenere riservate le password create per l’utilizzo della piattaforma Modulo Developer e b) limitare l’accesso al proprio dispositivo. L’utente accetta di assumersi la piena responsabilità di tutte le attività che si svolgono all’interno del proprio Account. Qualsiasi violazione della sicurezza o uso non autorizzato dell’Account devono essere immediatamente notificate. Affidaty S.p.A. non sarà ritenuta responsabile delle perdite causate da qualsiasi uso non autorizzato dell’Account dell’utente. Quest’ultimo può inoltre essere ritenuto responsabile delle perdite subite da Affidaty S.p.A. o di quelle dei nostri licenziatari terzi, dei fornitori di contenuti e dei fornitori di servizi causati da tale uso non autorizzato.

17. Restrizioni di accesso

  • Requisiti di formazione:
    Il Developer può implementare sistemi per i quali ha completato i corsi di formazione richiesti.

  • Copie del programma:
    Il Developer non dovrà effettuare copie dei prodotti salvo a scopo di backup o di archivio oppure a scopi dimostrativi a condizione che tali copie vengano caricate solo su un hardware di proprietà di Affidaty S.p.A..

  • Divieto di ingegneria inversa, etc.:
    Senza previo consenso scritto di Affidaty S.p.A. il Developer si asterrà dal copiare, compiere ingegneria inversa, disassemblare, decompilare, tradurre o modificare i prodotti, o concedere a qualsiasi altra persona fisica o giuridica il diritto di farlo.

  • Divieto di accesso al codice delle fonti:
    Il Developer non può ricevere, revisionare, o altrimenti utilizzare o avere accesso al codice delle fonti per i prodotti senza un’autorizzazione scritta e firmata dal Rappresentante Legale di Affidaty S.p.A.. I sistemi potranno essere presentati dal Developer unicamente in forma di accessi online ai servizi blockchain T.R.I.N.C.I..

  • Divieto di accesso non autorizzato a terzi:
    Il Developer non presterà, affitterà o fornirà l’accesso ai sistemi, a pagamento e non, a terzi per l’esecuzione, l’utilizzo o la copia dei suddetti verso soggetti non autorizzati dal contratto di licenza del programma.

  • Divieto di pratiche commerciali immorali, ecc.:
    In nessun caso il Developer eserciterà alcuna pratica commerciale illegale, ingannevole o sleale o altre pratiche che potrebbero influenzare negativamente l’immagine o la reputazione di Affidaty S.p.A. o rendere qualsiasi dichiarazione o rappresentazione falsa, ingannevole o denigratoria in merito a Affidaty S.p.A. o a qualsiasi prodotto da quest’ultima sviluppato.

  • Etica di Affidaty:
    Il Developer dovrà utilizzare esclusivamente sani metodi commerciali e pratiche etiche nell’ambito della promozione, commercializzazione e distribuzione dei prodotti, segnatamente nei valori che contraddistinguono la società Affidaty S.p.A. con Lealtà, Correttezza, Trasparenza e Buonafede, impegnandosi fin da subito a concludere operazioni commerciali soltanto a fronte di evidenti vantaggi che favoriscano lo sviluppo economico di terze parti concretamente, a fronte di evidenze dimostrabili e sotto gli auspici del motto “Nvllivs in Verba”.

18. Durata ed effetti dell’adesione

L’erogazione del Modulo Developer avrà durata illimitata, salvo recesso da parte dell’utente Developer o da parte di Affidaty S.p.A., la quale potrà effettuare aggiornamenti o sospendere l’erogazione del modulo, previo avviso all’utente Developer, per motivi tecnici o organizzativi o per motivi indipendenti dalla volontà dell’erogatore del modulo. Affidaty S.p.A. si riserva espressamente il diritto di limitare, sospendere e/o interrompere l’accesso a qualsiasi parte del Modulo Developer nel caso in cui si determini, a discrezione esclusiva di Affidaty S.p.A., che il Developer ha violato uno qualsiasi dei termini del presente documento. Affidaty S.p.A. non garantisce al Developer la continuità del collegamento alla piattaforma Modulo Developer e, pertanto, non sarà in alcun modo responsabile per qualsivoglia disservizio tecnico che impedisca il collegamento alla piattaforma, o a singole pagine di essa, e/o all’utilizzo di una o più funzionalità del medesimo. Il Developer si impegna ad usare il modulo offerto sulla piattaforma Modulo Developer solo per scopi legali. Gli utenti che al contrario partecipano ad attività illegali verranno esclusi immediatamente dal modulo. Qualsivoglia comportamento del Developer che violi tali divieti può comportare la sospensione o la chiusura dell’account e dell’accesso alla piattaforma Modulo Developer .

19. Contenuti di terze parti

Dato che gli Smart-Contracts, oltreché le dichiarazioni, i contenuti fotografici e/o educativi, le offerte o altre informazioni che costituiscono parte dei contenuti espressi o resi disponibili da terzi vengono pubblicati sulla Blockchain T.R.I.N.C.I. in autonomia dagli utilizzatori finali secondo le disposizioni stabilite dai Developer nella programmazione degli Smart-Contracts, l’utente Developer prende atto che Affidaty S.p.A. si riserva il diritto di controllare a propria discrezione e senza nessun preavviso o responsabilità, che detti contenuti forniti da terzi secondo delle disposizioni di concezione del Developer rispettino i termini del presente contratto e siano in linea con il corretto utilizzo dei sistemi informatici e della policy aziendale. Per contenuti si intende tutto ciò che viene pubblicato da parte degli utenti finali secondo le disposizioni implementate dai Developer sul servizio Blockchain T.R.I.N.C.I. dei rispettivi autori o distributori e non di Affidaty S.p.A. o dei suoi affiliati o di qualsiasi dei loro funzionari, direttori, dipendenti o agenti. Affidaty S.p.A. non garantisce, né è responsabile, dei contenuti utente o di qualsiasi altro contenuto pubblicato nei servizi da parte di soggetti diversi da Affidaty S.p.A..

20. Avviso di violazione

Se si hanno motivi di credere che qualsiasi contenuto, compresi i contenuti utente, o altri materiali, pubblicati sul modulo Developer, costituiscano una violazione dei propri diritti d’autore o di marchi di fabbrica, Affidaty S.p.A. risponderà prontamente a qualsiasi avviso inviato correttamente e che contenga informazioni dettagliate. Le comunicazioni andranno inviate tramite  .

Per essere considerata valida, la notifica deve comprendere:

  1. a) identificazione del lavoro protetto da copyright che è stato presumibilmente violato o, nel caso di un

    avviso riguardante più opere protette da copyright, un elenco rappresentativo di tali opere su quel sito,

  2. b) identificazione del materiale che si ritiene violato o oggetto di attività illecita e che deve essere rimosso, o il cui accesso deve essere disabilitato, e le informazioni ragionevolmente sufficienti per permettere di

    individuare il materiale,

  3. c) informazioni ragionevolmente sufficienti per permettere ad Affidaty S.p.A. di contattare la parte

    reclamante (come ad esempio un indirizzo, numero di telefono e, se possibile, un indirizzo di posta

    elettronica,

  4. d) una dichiarazione ove la parte reclamante afferma di avere ragione di credere che l’utilizzo del materiale

    nel modo riscontrato non sia autorizzato dal proprietario del copyright, dal suo agente o dalla legge,

  5. e) la dichiarazione che le informazioni dell’avviso sono corrette e, sotto pena di falsa testimonianza, che la parte reclamante è autorizzata ad agire per conto del titolare di un diritto esclusivo che è stato

    presumibilmente violato.

21. Comunicazioni

L’utente accetta di ricevere da parte di Affidaty S.p.A. sia comunicazioni elettroniche, sia comunicazioni tramite sms. In caso di necessità, l’utente verrà contattato telefonicamente tramite un sms. L’utente accetta che tutti gli accordi, avvisi, informazioni e altre comunicazioni da parte di Affidaty S.p.A. soddisfino la condizione legale che tali comunicazioni siano fornite in forma scritta.

22. Collegamenti

Il Modulo Developer può contenere collegamenti a siti web gestiti da terzi. Affidaty S.p.A. non monitora o controlla i siti collegati, né si ritiene responsabile dell’accuratezza, della completezza, della tempestività, dell’affidabilità o della disponibilità di qualsiasi contenuto ivi caricato, visualizzato o distribuito, o di prodotti o servizi disponibili su tali siti. Se si decide di accedere a qualsiasi sito di terzi, lo si fa a proprio rischio e pericolo. La presenza di un collegamento a un sito di terze parti non costituisce o implica la nostra approvazione, sponsorizzazione o raccomandazione di terzi o dei contenuti, dei prodotti o dei servizi contenuti o disponibili sul sito di terze parti. Affidaty S.p.A. si riserva il diritto di disattivare i collegamenti da o verso siti di terze parti.

23. Dichiarazione di limitazione di responsabilità

Il Modulo Developer è fornito da Affidaty S.p.A. così com’è e a seconda della disponibilità.
Nella misura permessa dalle leggi in vigore, Affidaty S.p.A. declina qualsiasi garanzia, incluse, ma non solo, garanzie implicite di commerciabilità e idoneità all’uso.
Senza limitare quanto detto in precedenza, Affidaty S.p.A. e i suoi fornitori non forniscono alcuna garanzia, espressa o implicita:

  1. 1) riguardo all’operatività dei servizi o delle informazioni, dei contenuti, dei materiali o dei prodotti relativi

    a essi;

  2. 2) che l’uso del modulo sia sicuro al 100%, ininterrotto e privo di errori;

  3. 3) riguardo all’accuratezza, all’affidabilità o all’attualità delle informazioni e dei contenuti forniti tramite i

    servizi;

  4. 4) che i server o le email inviate da o per conto di Affidaty S.p.A. siano prive di virus o di altri componenti

    nocivi.

In nessun caso Affidaty S.p.A. o i suoi fornitori possono essere ritenuti responsabili dei danni causati dall’uso o dall’impossibilità di usare i servizi; questo include, ma non si limita a: l’uso delle informazioni ottenute dal modulo o risultanti da sbagli, omissioni, interruzioni, eliminazione di file o email, errori, difetti, virus, ritardi nelle operazioni o nelle trasmissioni, o qualsiasi inoperatività, risultante o meno da forza maggiore, mancate comunicazioni, furto, distruzione o accesso non autorizzato agli archivi, ai programmi o ai servizi Affidaty S.p.A.. Affidaty S.p.A. e i suoi fornitori non sono responsabili in alcun modo dei danni incidentali, speciali o significativi risultanti dall’uso del Modulo Developer, anche nel caso in cui Affidaty S.p.A. o i suoi fornitori fossero stati preventivamente informati della possibilità del verificarsi di tali danni. In nessun caso Affidaty S.p.A. può essere tenuta a dover risarcire più dell’ammontare pagato dall’utente Developer ad Affidaty S.p.A.; nel caso in cui l’utente non avesse pagato alcuna somma durante questo periodo di tempo, l’utente accetta di poter unicamente interrompere l’uso del modulo e terminare il proprio account. Le leggi di alcuni stati non permettono limitazioni di responsabilità sulle garanzie implicite o l’esclusione o la limitazione di responsabilità in caso di determinati danni. Se tali leggi dovessero applicarsi a un utente, alcune o tutte le dichiarazioni, esclusioni o limitazioni citate in precedenza potrebbero non essere applicabili e l’utente potrebbe avere diritti aggiuntivi.

24. Normativa

L’utente è soggetto a tutte le leggi degli stati e dei paesi in cui risiede e dai quali accede al Modulo Developer ed è responsabile del rispetto di tali leggi. L’utente accetta che Affidaty S.p.A. non possa essere ritenuta responsabile nel caso in cui le leggi applicabili all’utente proibiscano l’utilizzo del modulo. Affidaty S.p.A. non fornisce alcuna garanzia, implicita o esplicita, che all’utente sia legalmente concesso di utilizzare o di partecipare ad applicazioni, contenuti, concorsi o contest offerti attraverso il Modulo Developer; inoltre, nessuna persona affiliata, o che dichiara di essere affiliata, al modulo ha l’autorità di fornire questo tipo di garanzie.

25. Proprietà e titolarità della documentazione e delle opere

La documentazione di qualsiasi tipo – inclusi i piani, le stime, i report e ogni altra creazione intellettuale incorporata in documenti, anche informatici e audio / video – che sarà prodotta direttamente o indirettamente da Affidaty S.p.A. in esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto, resterà di sua esclusiva proprietà intellettuale consentendone licenza d’uso gratuita al Developer.

26. Diritti di proprietà riservata

Ad eccezione dei contenuti pubblicati dagli utenti, tutti i materiali presenti nella piattaforma Modulo Developer, compresi tutti i contenuti, il software, la grafica, i testi e l’aspetto di tutti i siti e marchi registrati, i diritti d’autore, i brevetti e gli altri diritti di proprietà intellettuale ad essi correlati, sono di proprietà di, o controllati da, Affidaty S.p.A., le sue affiliate, licenziatari terzi, e/o i Developer pubblicitari.

L’utente non può modificare, rimuovere, eliminare, aumentare, aggiungere a, pubblicare, trasmettere, partecipare al trasferimento o alla vendita di, creare lavori derivati da, o in qualsiasi modo sfruttare qualsiasi materiale o qualsiasi altro aspetto protetto del modulo, tutto o in parte.

Previa osservanza dei presenti Termini e Condizioni, Affidaty S.p.A. concede all’utente una licenza non esclusiva, non trasferibile, limitata e revocabile soggetta alle limitazioni qui contenute per accedere e utilizzare il modulo. L’utente si impegna a non utilizzare il Modulo Developer per qualsiasi altro scopo. Non è consentito inserire, modificare, distribuire o riprodurre in qualsiasi modo sui servizi materiale coperto da copyright, marchi commerciali o altre informazioni proprietarie appartenenti ad altri senza aver ottenuto, previo consenso scritto del titolare di tali diritti proprietari (Leggi Qui). La politica di Affidaty S.p.A. prevede la chiusura dell’account di chi viola ripetutamente i diritti d’autore e di altri diritti dopo aver ricevuto una notifica in tal senso da parte del proprietario del copyright o dal rappresentante legale del titolare del copyright.

27. Indennità

L’utente si impegna a tenere indenne e a risarcire Affidaty S.p.A., i suoi fornitori, le società sussidiarie e affiliate, gli agenti, i Developer e gli impiegati per qualsiasi perdita, responsabilità, reclamo o rivendicazione, incluse ragionevoli spese legali, inoltrati da terze parti in seguito all’uso del modulo da parte dell’utente in violazione dei presenti Termini e Condizioni e/o in seguito a un’infrazione degli stessi e/o in seguito a qualsiasi infrazione delle dichiarazioni e delle garanzie stabilite in questo documento e/o nel caso in cui i contenuti utente generino degli obblighi da parte o nei confronti di Affidaty S.p.A..

Se una delle disposizioni dei presenti Termini e condizioni d’uso dovesse essere ritenuta non valida o non applicabile, interamente o in parte, in una determinata giurisdizione, tale disposizione sarà ritenuta non valida o non applicabile in quella giurisdizione, senza intaccare la validità o l’applicabilità di tale disposizione in altre giurisdizioni e delle altre disposizioni nella giurisdizione in questione.

28. Assistenza

Affidaty S.p.A. cercherà di aiutare l’utente in caso di problemi relativi al Modulo Developer.
Per contattare l’assistenza, si prega di inviare una notifica tramite  . La richiesta di assistenza verrà accelerata, fornendo al personale di Affidaty S.p.A. tutte le informazioni necessarie per risolvere il problema il prima possibile.

29. Modifiche

Talvolta Affidaty S.p.A. potrebbe modificare il presente documento e tali modifiche avranno effetto in seguito alla loro pubblicazione. Quando ciò accade, cambiamo la data di aggiornamento all’inizio del documento. Una volta pubblicate, tali modifiche verranno considerate accettate da parte dell’utente se questi continuerà ad utilizzare il Modulo Developer. È quindi importante controllare regolarmente i presenti Termini e condizioni d’uso per tenersi aggiornati su eventuali modifiche. Se non si è d’accordo con le modifiche, Affidaty S.p.A. invita l’utente a interrompere immediatamente l’uso della piattaforma Modulo Developer.

30. Contraenti indipendenti

Ciascuna delle parti sarà e rimarrà un contraente indipendente e nulla del presente documento sarà inteso a costituire un rapporto di partnership tra le parti. Inoltre nessuna delle parti avrà alcuna autorità ad agire, o tentare di agire, o dichiararsi direttamente o implicitamente come funzionario dell’altra parte o in qualche modo assumere o creare, o tentare di assumere o creare, alcun obbligo per conto di o nel nome dell’altra parte, e nessuna delle parti sarà considerata dipendente dall’altra parte. Il Developer non ha alcuna autorità di designare un sub concessionario, o un altro rivenditore dei prodotti sempre senza previo consenso scritto di Affidaty S.p.A..

31. Durata e risoluzione

1. Durata:
Il presente contratto entrerà in vigore all’accesso del Developer al modulo.

2. Casi di risoluzione:
Senza porre limiti a tutti gli altri diritti previsti ai sensi della legge italiana, Affidaty S.p.A., a propria discrezione, potrà porre fine al presente contratto e sospendere l’accesso ai servizi Blockchain T.R.I.N.C.I. anche se già in sviluppo:
– Immediatamente dopo averlo notificato al Developer ,qualora:

  • il Developer fosse inadempiente nel pagare qualsiasi cifra a Affidaty S.p.A. per più di 6 giorni successivi alla richiesta di pagamento;

  • si verifichi un cambiamento relativo alla proprietà o al controllo del Developer o della sua attività sulla quale Affidaty S.p.A. potrebbe obiettare;

    • Con effetto immediato e senza alcun obbligo di preavviso, qualora:

  • Il Developer svolga la propria attività al di fuori delle direttive del presente documento o diventi

    insolvente;

  • Il Developer presenti un’istanza di fallimento, di riorganizzazione, sistemazione, composizione o

    di analogo rilievo, effettui una sessione a favore dei creditori, o ne approfitti personalmente, o diventi oggetto di un procedimento relativo al fallimento e all’insolvenza della legge italiana o qualsiasi altro statuto federale, provinciale o statale o altra legge italiana relativa all’insolvenza, alla cancellazione del debito, o alla tutela dei diritti dei creditori;

  • Un curatore, un fiduciario o un simile funzionario venga nominato per l’attività o la proprietà del Developer;

  • Qualsiasi petizione involontaria o procedimento per fallimento o insolvenza della legge italiana venga avviato contro la suddetta parte e non sia stato sospeso, imposto o assolto entro 10 giorni;

  • Il Developer adotti una risoluzione per o renda effettiva la cessazione o lo scioglimento della

    propria attività o del capitale o in caso di dissoluzione volontaria.

32. Diritti relativi alla risoluzione

Se non diversamente ed espressamente previsto nel presente contratto, qualsiasi risoluzione del suddetto non verrà considerata come un annullamento di tutti gli ordini effettuati prima della data effettiva di risoluzione. In caso di risoluzione:

  • – Tutte le somme dovute dal Developer diventeranno immediatamente esigibili;

  • – Affidaty S.p.A. potrà, a sua discrezione, riacquistare alcuni o tutti i prodotti nel magazzino del Developer ad un prezzo pari a quella pagato dal Developer per i prodotti, meno il 100% dei costi ragionevoli per rimettere il magazzino in condizioni di smercio;

  • – Il permesso concesso al Developer per l’utilizzo dei marchi cesserà;

  • – Il Developer non potrà fare riferimento a se stesso come ad un Developer commerciale autorizzato di Affidaty S.p.A. o con qualsiasi altro termine indicante l’autorizzazione a promuovere, commercializzare, distribuire i prodotti, interrompere l’uso di qualsiasi materiale commerciale e articoli di cancelleria con tali designazioni;

  • – La licenza garantita con il presente contratto verrà immediatamente revocata ed entro i successivi 10 giorni il Developer restituirà tutte le copie dei manuali d’uso dei software in suo possesso oltreché la documentazione tecnica e gli aggiornamenti eventuali;

  • – Il Developer porrà termine a tutte le attività relative alla promozione, alla commercializzazione, alla distribuzione o comunque correlate ai prodotti;

  • – Nessun recupero degli investimenti;

  • – In nessun caso, al termine del presente contratto, Affidaty S.p.A. avrà alcuna responsabilità nei confronti del Developer per eventuali spese da questo sostenute, investimenti realizzati, rapporti conclusi o beni acquisiti da parte del Developer, o comunque in relazione alle attività commerciali del Developer, necessarie perché il Developer potesse adempiere correttamente e in maniera competente ai propri obblighi ai sensi del presente contratto. Nel caso di risoluzione per causa di Affidaty S.p.A., questa rimborserà una parte dell’importo di qualsiasi pagamento già effettuato per il Servizio Blockchain applicabile per il periodo successivo alla data di risoluzione. Se il contratto viene risolto per altro motivo, l’utilizzatore dovrà pagare ad Affidaty S.p.A., alla data di risoluzione, gli importi totali dovuti per il Contratto. Alla fine, Affidaty S.p.A. può assistere l’utilizzatore nella transizione del contenuto dell’utilizzatore ad una tecnologia alternativa per un costo aggiuntivo e con termini concordati separatamente.

33. Sopravvivenza

Nonostante la risoluzione di questo contratto, gli articoli del presente contratto sopravvivranno e rimarranno in vigore conformemente ai loro termini. Qualsiasi risoluzione del presente contratto non dovrà danneggiare eventuali altri diritti o mezzi di ricorso disponibili in Italia.

34. Legge Applicabile e Foro competente

Il presente Contratto è regolato dalle norme applicabili della Repubblica Italiana.
Qualora dovesse sorgere fra le Parti una controversia relativa al presente Contratto, competenza esclusiva è attribuita al Foro di Milano.